• Ware = Material, Rohstoff, Dienstleistung und / oder Werk
• Lieferant = Zulieferer, unser Dienstleister, (Unter-) Auftragnehmer
• Fristen = Zeitpunkte für Lieferungen, Fertigstellungen

1. Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich und nur gegenüber Unternehmern. Unternehmer sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die in Ausübung ihrer gewerblichen, selbständigen oder freiberuflichen Tätigkeit bestellen, § 14 Bürgerliches Gesetzbuch, BGB. Unsere Einkaufsbedingungen gelten insbesondere auch für Bestellungen, Nachbestellungen, etc., die sich aus einer laufenden Geschäftsbeziehung ergeben.
2. Entgegenstehende oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere vorbehaltlose Annahme von Waren bedeutet keine Anerkennung abweichender Bestimmungen. Unsere Einkaufsbedingungen gelten vielmehr auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichenden Bedingungen des Lieferanten die Lieferung vorbehaltlos annehmen oder Zahlungen leisten.
3. Sollte der Lieferant mit Vorstehendem nicht einverstanden sein, hat er dies unverzüglich gegenüber dem Besteller vor Durchführung des Auftrags schriftlich mitzuteilen. Der Besteller behält sich vor, die Bestellung dann zu widerrufen. Für diesen Fall stehen dem Lieferanten keinerlei Ansprüche zu.

1. Angebote sind für uns kostenlos, transparent, nachvollziehbar und unverbindlich einzureichen. Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von einer Woche ab Zugang durch Rücksendung des von ihm unterschriebenen Bestelldoppels anzunehmen. Dieses Bestelldoppel muss uns innerhalb der Wochenfrist zugehen. Andernfalls sind wir zum kostenfreien Widerruf berechtigt.
2. Für Inhalt, Art, Umfang und Beschaffenheit der Lieferungen und Leistungen ist ausschließlich unsere Bestellung maßgeblich. Dabei sind die von uns zur Verfügung gestellten Muster, Modelle, Beschreibungen und sonstige Unterlagen für den Lieferanten verbindlich. Der Lieferant hat diese auf Vollständigkeit und Richtigkeit hin zu überprüfen und uns bei Unvollständigkeit oder Fehlerhaftigkeit unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.
3. Der Besteller ist berechtigt, die Einhaltung seiner Qualitätsanforderungen während der Produktion durch eigene Mitarbeiter im Produktionsbetrieb des Lieferanten zu überwachen. Die Verantwortung für die geforderte Produktqualität verbleibt zu jeder Zeit beim Lieferanten.
4. Der Lieferant ist verpflichtet, die Ware in der Verpackung zu liefern, die im jeweiligen Kaufvertrag genau definiert ist. Dienstleistungen sind wie im Vorfeld ausgehandelt in Zeit und Güte zu erbringen. Bei wesentlichen Abweichungen behält sich der Besteller vor, die Ware nicht abzunehmen bzw. die erbrachte Dienstleistung nicht zu akzeptieren, ohne dadurch in Annahmeverzug zu geraten, sowie Schadensersatz geltend zu machen.
5. Änderungen und Ergänzungen sowie Nebenabreden, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks Ausführung unserer Bestellung getroffen werden, bedürfen zu Nachweiszwecken der Schriftform. Dieser Schriftformvorbehalt kann nur schriftlich aufgehoben werden. Lieferungen und Leistungen, die der Lieferant ohne schriftliche Bestellung oder Auftrag von uns ausführt, werden von uns nicht anerkannt und vergütet.

1. Alle vereinbarten Liefer- und Leistungstermine sind verbindlich. Mangels abweichender – und zu Nachweiszwecken – schriftlicher Vereinbarung ist für die Einhaltung des Liefertermins der Eingang der Ware bei uns maßgebend. Vereinbarte Liefer- und Leistungsfristen beginnen mit dem Tage des Absendens unseres Lieferauftrags per Post oder per e-Mail. Der Lieferant darf Lieferungen vor dieser Zeit nur mit unserer – zu Nachweiszwecken schriftlichen – Zustimmung bewirken.
2. Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich unter Angabe von Gründen und der voraussichtlichen Dauer der Verzögerung in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar sind, aus denen sich ergibt, dass die avisierte Lieferzeit nicht eingehalten werden kann.
3. Im Falle des Lieferverzuges sind wir berechtigt, pauschalierten Verzugsschaden in Höhe von 20% des Nettolieferpreises (ohne Umsatzsteuer) pro begonnener Woche zu verlangen, jedoch nicht mehr als den Nettolieferpreis; weitergehende gesetzliche Ansprüche (Rücktritt und Schadensersatz statt der Erfüllung) bleiben vorbehalten. Dem Besteller wird zudem der Nachweis gestattet, dass ein höherer Schaden entstanden ist.
4. Dem Lieferant steht in Unkenntnis des Grundes unserer Bestellung nicht das Recht zu, uns nachzuweisen, dass in Folge des Verzugs gar kein oder nur ein wesentlich niedriger Schaden entstanden ist. (4) Teillieferungen sind nur nach vorheriger – zu Nachweiszwecken schriftlicher – Zustimmung des Bestellers zulässig.

1. Liefer- und Erfüllungsort für Bestellungen ist Potsdam, Deutschland, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes – zu Nachweiszwecken schriftlich – vereinbart wurde. Das Eigentum an der Ware bzw. den in Dienstletung erbrachten Werkes geht mit dem Risiko unmittelbar auf uns über.
2. Bei Dienstleistungen und Werken ist der Lieferant verpflichtet, uns zu jeder Zeit Zugriff und Nutzung, auch bei Teilfertigstellungen, zu ermöglichen bzw. Sachstände und Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.
3. Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Rückmeldungen exakt unseren Bezug des Auftrages anzugeben. Unterlässt er dies, so sind Verzögerungen in der Bearbeitung nicht von uns zu vertreten.

1. Alle Lieferungen und Leistungen sind unter Einhaltung aller einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und behördlichen Auflagen zu erbringen. Alle Produktionen und Leistungserbringungen haben gemäß aktuell gültigen Standards zu erfolgen. Weitergehende, notwendige Zertifizierungen oder Standards sind dem jeweiligen Kaufvertrag bzw. dem Auftrag zu entnehmen und zwingend einzuhalten.
2. Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb einer angemessenen Frist auf etwaige Qualitäts- und Mengenabweichungen zu prüfen. Die Rüge ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von 2 Wochen, gerechnet ab Wareneingang oder bei versteckten Mängeln ab Entdeckung, beim Lieferanten eingeht. Eine vorherige Bezahlung steht dem Lieferanten nicht zu.
3. Im Falle eines Mangels stehen uns die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. Die Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre ab Gefahrübergang, soweit nicht von Gesetzes wegen eine längere Verjährungsfrist oder ein späterer Beginn der Verjährung vorgesehen ist.

1. Die in der Bestellung ausgewiesenen Preise sind Festpreise und bindend. Zu den Preisen kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu, die gesondert auszuweisen ist.
2. Preise, die in unserer Bestellung nicht ausdrücklich festgelegt und aufgeführt sind, sind uns durch den Lieferanten unverzüglich nach Eingang unserer Bestellung bekannt zu geben. In diesem Falle wird die Bestellung erst mit unserer anschließenden Preisbestätigung wirksam.
3. Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese neben den gesetzlich geforderten Angaben auch die – entsprechend den Vorgaben in unserer Bestellung – dort ausgewiesene Auftragsnummer oder Bezeichnungen angeben; für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen entstehenden Folgen ist der Lieferant verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu vertreten hat.
4. Wir bezahlen, soweit nichts anderes – zu Nachweiszwecken schriftlich – vereinbart ist, den Kaufpreis entweder innerhalb von 14 Tagen unter Abzug von 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug nach ordnungsgemäßer Lieferung und Rechnungserhalt. Die Zahlung gilt als fristgerecht, wenn die Überweisung innerhalb der Frist in Auftrag gegeben wurde.
5. Im Falle von Nicht- oder Minderleistung, Fehl- oder Falschlieferungen sind wir berechtigt, für jeden Tag (24 Stunden) Liefer- oder Leistungsverzug einen Betrag von 20% des vereinbarten Rechnungsbetrages abzuziehen. Sofern dieser Abzug den vereinbarten Rechnungsbetrag übersteigt, ist der Lieferant verpflichtet, diesen darüber hinausgehenden Betrag innerhalb von 5 Werktagen ab Frist der Nachbesserung ab dem ursprünglichen Lieferungs- bzw. Fertigstellungdatum zu zahlen. Das Recht, einen gesonderten Schadenersatz geltend zu machen, bleibt dem Besteller / Auftraggeber vorbehalten. Dieses Recht wird ausgeübt.
6. Der Lieferant ist nicht berechtigt, Rechte aus diesem Vertrag ohne unsere schriftliche Zustimmung abzutreten.
7. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte sowie Aufrechnungsrechte des Lieferanten werden ausgeschlossen, es sei denn, die der Geltendmachung zugrunde liegender Gegenforderungen bzw. Einreden sind unbestritten, entscheidungsreif oder rechtskräftig festgestellt.

1. Der Lieferant verpflichtet sich, gemäß den BSCI – Code of Conduct / Verhaltenskodex zu arbeiten und bei Bedarf ein BSCI Audit zu beantragen und durchzuführen.
2. Fertigstellungstermine und Fristen sind bindend – der Lieferant verpflichtet sich, im Falle einer Streitigkeit kooperativ alles sinnvoll mögliche zu unternehmen, um einen kosten-und zeitintensiven Rechtsstreit zu vermeiden.
3. Insbesondere Zahlungen und Lieferungen sind auf dem für den Besteller wirtschaftlich sinnvollsten Weg abzuwickeln.

1. An Mustern, Modellen, Design-, Text- und/oder sonstigen Konstruktionsunterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Der Lieferant verpflichtet sich insbesondere, diese Unterlagen oder Informationen ausschließlich für die Erbringung der Leistungen im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen zu verwenden.
2. Nach Abwicklung der Bestellung oder des Auftrages sind diese uns unaufgefordert zurückzugeben bzw. entsprechende Dateien auf Seiten des Lieferanten nachhaltig zu vernichten, sofern diese für weitere Bestellungen / Aufträge nicht mehr benötigt werden.
3. Der Lieferant ist verpflichtet, alle aus der Geschäftsbeziehung mit uns gewonnenen Erkenntnisse strikt geheim zu halten. Dritten dürfen sie ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden.
4. Die Geheimhaltungspflicht gilt nach Abwicklungen jeden Vertrages; Sie erlischt, wenn und soweit das in den ihm überlassenen Mustern, Modellen, Schnittbildern, Daten, und/oder sonstigen Konstruktionsunterlagen enthaltene Wissen allgemein bekannt geworden ist. Der Lieferant hat seine Mitarbeiter und Zulieferer entsprechend zu verpflichten.

Wir weisen darauf hin, dass wir die Daten des Lieferanten EDV-mäßig speichern und zum Zwecke der Vertragsdurchführung nutzen. Siehe auch die Datenschutzvereinbarung der Content-Schmie.de.

Auf alle vertraglichen und außervertraglichen Streitigkeiten aus Verträgen, die die nationale und europäische Beschaffung betreffen, gilt deutsches Recht. Dabei ist das anwendbare materielle Recht ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Ausschließlich zuständig sind die deutschen Gerichte. Soweit das deutsche Verfahrensrecht nicht zwingend eine andere Vorgabe macht, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten der Sitz unseres Unternehmens (siehe Impressum).

Alle Streitigkeiten aus Verträgen, die mit Fernost geschlossen wurden, werden nach der Schiedsgerichtsordnung in § 11 entschieden.

1. Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit Verträgen oder über deren Gültigkeit ergeben, werden nach der Schiedsgerichtsordnung der Industrie- und Handelskammer Potsdam unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden.
2. Das anwendbare materielle Recht ist ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Sprache des schiedsrichterlichen Verfahrens ist Deutsch.

1. Sollte eine Regelung bzw. ein Teil einer Regelung in diesen AEkB oder im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Regelungen oder Vereinbarungen nicht berührt.
2. Eine im Sinn der Sache vergleichbare Regelung mit dem Ziel einer vertretbaren und zielführenden Einigung findet ohne weitere Rücksprache Anwendung.

Basis einer jeden Beratungs- oder Consulting-Dienstleistung ist eine Anzahlung in höhe von 20% des zu erwartenden Auftragswertes. Diese Anzahlung ist fällig, auch wenn der beabsichtigte Vertrag nicht zustande kommt. In dieser Pauschale sind kostenintensive Aufwendungen für Erst-.Recherche, Anforderungsermittlung und punktgenaue Leistungsdefinition abgegolten. Über die in den integrierten Shop-Systemen vorgesehen Bestellmöglichkeiten kommt ein Vertrag auf Basis dieser ACB`s zustande.

1. Diese Allgemeinen Consulting- (Beratungs-) Bedingungen (ACB`s) gelten für komplexe Consulting- und einfachere Beratungs-Verträge (im Folgenden „CB-V“) zwischen der Content-Schmie.de (part of way2wave.de network) (im folgenden „Auftragnehmer“) und dem Auftraggeber. Die Allgemeinen Consultingbedingungen des Auftragnehmers gelten ausschließlich; Entgegenstehende oder hiervon abweichende Bedingungen des Auftraggebers gelten nicht, es sei denn, der Auftragnehmer hat ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
2. Die Allgemeinen Consultingbedingungen des Auftragnehmers gelten auch dann, wenn der Auftragnehmer in Kenntnis entgegen stehender oder abweichender Bedingungen des Auftraggebers den SBT-V abschließt. Dem CBV kommt keine Schutzwirkung zugunsten Dritter zu. Soweit Dritte im Einzelfall ausnahmsweise Rechte aus dem CB-V ableiten können, gelten auch ihnen gegenüber die Bestimmungen aus Nr. 6 (1).

1. Gegenstand des CBV ist die vereinbarte Dienstleistung (Beratungstätigkeit), die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung durch qualifizierte Mitarbeiter des Auftragnehmers im Rahmen des vereinbarten Zeitraumes ausgeführt wird. Der Auftragnehmer schuldet die Erbringung der im CBV vereinbarten Tätigkeiten. Ein bestimmter, auch wirtschaftlicher Erfolg wird nicht geschuldet. Alle Vereinbarungen, insbesondere die Aufgabenstellung, die Vorgehensweise und dieArt der zu liefernden Arbeitsunterlagen, sind in den Vertragsgrundlagen (z.B. Angebot) schriftlich niederzulegen.
2. Nebenabreden, Vertragsänderungen oder sonstige, den CBV betreffende rechtserhebliche Erklärungen (z.B. Verzicht, Allgemeine Consulting- Bedingungen Conten-Schmie.de, Kündigung etc.) bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mündliche Erklärungen und Auskünfte vom Auftragnehmer und Mitarbeitern des Auftragnehmers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich. Der Auftraggeber kann die Durchführung des Auftrages durch einen bestimmten Berater nicht beanspruchen. Der Auftragnehmer kann sich zur Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten sachverständiger Dritter bedienen.
3. Dem Auftragnehmer gegenüber genannte Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben und überlassene Auswertungen, werden von ihm lediglich auf offensichtliche Unstimmigkeiten überprüft. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nach bestem Wissen und Gewissen tätig zu werden und legt die genannten und hinterfragten Angaben als richtig und vollständig zugrunde. Der Auftraggeber verpflichtet sich, derartige Angaben, auch nach Nachfragen, nach bestem Wissen und Gewissen zu liefern. Änderungen der den Schlussfolgerungen und Empfehlungen zugrunde gelegten Voraussetzungen nach Beendigung des CB-V (insbesondere auch Rechtsänderungen), führen nicht zu einer Verpflichtung des Auftragnehmers, den Auftraggeber auf diese Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, im erforderlichen Maße bei der Ausführung des Auftrages mitzuwirken. Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Auftragnehmer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des CBV notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des CBV von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für diejenigen Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Auftragnehmers bekannt werden.
2. Darüber hinaus stellt der Auftraggeber dem Auftragnehmer und den Mitarbeitern des Aufragnehmers unentgeltlich ausreichende Räumlichkeiten, Arbeitsmittel und die notwendige technische Infrastruktur (EDV und Telekommunikation) zur (Mit-)Nutzung vor Ort zur Verfügung. Der Auftraggeber benennt eine Kontaktperson, die dem Auftragnehmer und den Mitarbeitern des Auftragnehmers während der vereinbarten Arbeitszeit als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Im Übrigen gelten die in den Vertragsgrundlagen (z.B. Angebot) vereinbarten Pflichten des Auftraggebers.

1. Der Auftraggeber verpflichtet sich, dass die im Rahmen des Auftrages vom Auftragnehmer gefertigten Gutachten, Berichte, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen, Berechnungen etc. nur für seine eigenen bzw. die vertraglich vereinbarten Zwecke verwendet werden. Die Weitergabe der Beratungsleistungen an Dritte, auch an mit dem Auftraggeberverbundene Unternehmen, bedarf der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers, soweit sich nicht bereits aus dem Inhalt des Beratungsvertrages etwas anderes ergibt.
2. Der Auftragnehmer haftet weder einem Dritten noch dem Auftraggeber gegenüber für den Fall, dass der Auftraggeber das Ergebnis der Beratungsleistungen – berechtigt oder unberechtigt – Dritten zugänglich macht; der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer insoweit von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei. Soweit an den Arbeitsergebnissen des Auftragnehmers Urheberrechte oder sonstige Schutzrechte entstanden sind, verbleiben dieselben beim Auftragnehmer. Der Auftraggeber erhält in diesen Fällen das nur durch Nr. 4(1) eingeschränkte, unwiderrufliche, ausschließliche, weltweite und nicht übertragbare Nutzungsrecht an den Arbeitsergebnissen.

Ist eine Frist zur Erbringung der Beratungsleistungen des Auftragnehmers vereinbart, so verlängert ich diese angemessen bei Vorliegen höherer Gewalt und um den Zeitraum eines vom Auftragnehmer nicht zu vertretenden vorübergehenden Leistungshindernisses. Der höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung und ähnliche Umstände, von denen der Auftragnehmer mittelbar oder unmittelbar etroffen ist, gleich. Der Auftraggeber wird über das Vorliegen eines Leistungshindernisses und die daraus zu erwartende Dauer der Verzögerung unverzüglich unterrichtet.

1. Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger vom Auftragnehmer zu vertretenden Mängeln (Nachbesserung), soweit diesem die Beseitigung mit einem angemessenen Aufwand möglich ist. Ist der Mangel nicht nachbesserungsfähig oder schlägt die Nachbesserung mehrfach fehl, so ist der Auftraggeber nach seiner Wahl berechtigt, Rückgängigmachung des Beratungsvertrages (Wandelung), wenn die erbrachte Leistung wegen des Fehlschlagens der Nachbesserung für ihn ohne Interesse ist, oder die Herabsetzung der Vergütung (Minderung) zu verlangen. Für darüber hinausbestehende Schadensersatzansprüche gilt Nr. 7.
2. Offensichtliche Mängel sind vom Auftraggeber unverzüglich, nicht offensichtliche Mängel sobald sie sich zeigen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Im Übrigen sind Mängel spätestens 6 Wochen nach Leistungserbringung anzuzeigen. Erfolgt die Mängelanzeige durch den Auftraggeber nicht rechtzeitig, ist der Anspruch auf Mängelbeseitigung ausgeschlossen. Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einem vom Auftragnehmer gefertigten Bericht, Gutachten, Berechnungen etc. enthalten sind, können vom Auftragnehmer jederzeit auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, getroffene Entscheidungen und Schlussfolgerungen in Frage zu stellen, berechtigen den Auftragnehmer, dies auch Dritten gegenüber zurückzunehmen, wobei dem Auftraggeber zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird.

1. Der Auftragnehmer führt Consulting- und Beratungsdienstleistungen auf Basis von Marktbeobachtungen, historischen Daten, Analysten-Prognosen und eigenen Warscheinlichkeitsvorhersagen durch. Die Märkte waren, sind und werden dynamisch bleiben, somit kann ein Conulting- bzw. Beratungsergebnis nicht eine zukünftige, tatsächliche Entwicklung widerspiegeln.
2. Die Haftung des Auftragnehmers ist unabhängig vom Rechtsgrund und für Schadensersatz-Ansprüche jeder Art bei einem leicht fahrlässig oder durch nicht leitende Angestellte des Auftragnehmers grob fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall auf symbolisch EUR 100 beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Als einzelner Schadensfall ist die Summe der Schadensansprüche aller Anspruchsberechtigten zu verstehen, die sich aus einer zeitlich oder gegenständlich abgrenzbaren, einheitlichen Leistung, d.h. aus ein und derselben Fehlleistung (Verstoß), ergeben. Mehrere Fehler im Rahmen eines Projektes gelten als ein Verstoß und alle sich daraus ergebenden Schäden als die Folge eines Verstoßes, auch dann, wenn zwischen den Angelegenheiten ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Zusammenhang nicht besteht, gleichgültig aus welcher Einzeltätigkeit die Fehler herrühren. In diesen Fällen haftet der Auftragnehmer ebenfalls nur bis zur Höhe von EUR 100.
3. Die vorstehende Haftungsbezeichnung gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit der Organe und leitenden Angestellten des Auftragnehmers, Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, bei Verzug und anfänglichem Unvermögen, zu vertretender Unmöglichkeit, dem Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft und der Verletzung von Leib oder Leben. Soweit leichte Fahrlässigkeit vorliegt, ist bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten die Haftung auf den typischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt; bei Unmöglichkeit und Verzug ist die Haftung auf den unmittelbaren Schaden begrenzt. Bei anfänglichem Unvermögen ist die Haftung auf den typischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. Im Fall des Fehlens zugesicherter Eigenschaften haftet der Auftragnehmer für sämtliche unmittelbaren Schäden sowie für diejenigen Folgeschäden, gegen die der Auftraggeber durch die Zusicherung der Eigenschaft abgesichert werden sollte. Diese Haftungsklausel bewirkt nicht die Umkehr der Beweislast für Umstände, die im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers liegen.
4. Falls nach Auffassung des Auftraggebers das absehbare Vertragsrisiko EUR 100 erheblich übersteigt, ist der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers verpflichtet dem Auftraggeber den Abschluss einer Höherversicherung anzubieten, soweit Versicherungsdeckung von einem inländischen Versicherer zu erlangen ist und der Auftraggeber die zusätzliche Versicherungsprämie übernimmt. Für vertragsuntypische Schäden haftet der Auftragnehmer bei einer fahrlässigen Verursachung nicht, es sei denn, er wurde vom Auftraggeber auf die Gefahr eines ungewöhnlichen Schadenseintritts hingewiesen.
5. Im Rahmen der elektronischen Datenübertragung und Datenbearbeitung haftet der Auftragnehmer für eingetretene Schäden, entgangenen Gewinn, mittel- und unmittelbare Folgeschäden nur, sofern dem Auftragnehmer oder einem seinem Mitarbeiter Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. Für Datenverlust, Datenbeschädigung oder die Ausspähung von Daten durch Dritte haftet der Auftragnehmer nur, wenn der Auftragnehmer oder einer seiner Mitarbeiter grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat und der Auftraggeber durch entsprechende und übliche Sicherheitsmaßnahmen den Schutz und die Wiederbeschaffungsmöglichkeit der Daten in zumutbarer Weise gewährleistet hat. Hierzu gehört auch, dass der Auftraggeber angemessene, dem Stand der Technik entsprechende Sicherungsmaßnahmen gegen Einwirkungen von außen, insbesondere gegen unbefugtes Eindringen in ein Netzwerk, gegen Computerviren und gegen sonstige Phänomene vorhält, die einzelne Daten oder einen gesamten Datenbestand gefährden können. Unter dem Stand der Technik versteht man den Einsatz der jeweils aktuellsten und sichersten Technik gleich ob durch die Verwendung von Hardware, Software oder anderen Schutzmaßnahmen.
6. Für den Fall des Verstoßes gegen diese (Mitwirkungs-) Verpflichtungen muss sich der Auftraggeber ein angemessenes Mitverschulden anrechnen lassen; die Haftung des Auftragnehmers beschränkt sich in diesem Fall auf denjenigen Wiederherstellungsaufwand, der bei Beachtung der entsprechenden (Mitwirkungs-) Pflichten des Auftraggebers eingetreten wäre. Vertragliche Schadensersatzansprüche verjähren aufgrund der dynamischen Entwicklungen in 3 Monaten ab Anspruchsentstehung.

1. Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Beratungsvertrag hat der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die der Auftraggeber oder ein Dritter ihm anlässlich der Auftragserfüllung übergeben hat. Dies gilt nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer und für Ablichtungen der im Rahmen des Auftrages gefertigten Gutachten, Berichte, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen, Berechnungen etc. sowie für Schriftstücke, die der Auftraggeber bereits in Urschrift oder in Abschrift in Händen hat.
2. Der Auftragnehmer kann von den Unterlagen, die ihm zur Ausführung des Auftrages überlassen wurden, Ablichtungen anfertigen und diese zurückbehalten. Der Auftragnehmer kann die Herausgabe der ihm vom Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags übergebenen Unterlagen verweigern, bis seine Ansprüche erfüllt sind. Dies gilt nicht, wenn der Auftraggeber nur mit einem geringfügigen Teil seiner Leistung rückständig ist.

1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Stillschweigen über alle nicht bereits allgemein bekannte Tatsachen zu bewahren, die ihm im Zusammenhang mit dem Beratungsvertrag bekannt werden. Der Auftragnehmer darf Berichte, Gutachten und sonstige Ergebnisse seiner Tätigkeit für den Auftraggeber nur mit Einwilligung des Auftraggebers Dritten aushändigen.
2. Der Auftragnehmer zeigt gem. §33 Bundesdatenschutzgesetz an, dass er im Rahmen der Zweckbestimmung des Beratungsvertrages die ihm anvertrauten personenbezogenen Daten unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten lassen wird.

Auftraggeber und Auftragnehmer verpflichten sich zur gegenseitigen Loyalität. Zu unterlassen ist insbesondere die Einstellung oder sonstige Beschäftigung von Mitarbeitern oder ehemaligen Mitarbeitern, die in Verbindung mit der Auftragsdurchführung tätig gewesen sind, vor Ablauf von 12 Monaten nach Beendigung der Zusammenarbeit. Im Falle schuldhafter Zuwiderhandlungen ist die gegen diese Vereinbarung verstoßende Partei verpflichtet, an die andere Partei einen Geldbetrag zu zahlen, der der jährlichen Gesamtvergütung des betreffenden Mitarbeiters entspricht. Der zahlungspflichtigen Partei steht das Recht zu, der jeweils anderen nachzuweisen, dass durch die Einstellung oder sonstige Beschäftigung von Mitarbeitern gar kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist.

1. Honorare und sonstige in Rechnung zu stellende Beträge werden in den jeweiligen Vertragsgrundlagen (z.B. Angebot) vereinbart. Grundsätzlich gilt eine 20%-Regelung: 20% bei Auftragserteilung, 20% bei Milestone „on track 1“, 20% bei Milestone „continue check“, 20% bei Milestone „nearly done“ und 20% bei Milestone „ready done“.
2. Die Vergütung wird mit den jeweiligen Rechnungsstellungen fällig und ist sofort ohne Abzüge zahlbar. Falls nicht anders vereinbart, kann der Auftragnehmer monatliche Zwischenrechnungen stellen.
3. Der Rechnungsbetrag ist unbeschadet des Verzugseintritts ab Fälligkeit mit dem jeweiligen Satz der Spitzenrefinanzierungsfazilität der Europäischen Zentralbank, mindestens jedoch mit 5% p.a., zu verzinsen. Gerät der Auftraggeber mit Forderungen des Auftragnehmers in Verzug, so sind diese Forderungen mit 5% über dem jeweiligen Satz der Spitzenrefinanzierungsfazilität der Europäischen Zentralbank, mindestens jedoch mit 10% p.a., zu verzinsen.
4. Eine nicht fristgerechte Erfüllung von Zahlungspflichten berechtigt den Auftragnehmer, die weitere Leistungserbringung von der Befriedigung der Ansprüche abhängig zu machen. Mehrere Auftraggeber haften gesamtschuldnerisch.
5. Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Auftragnehmers auf Vergütungs- und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

1. Der Beratungsvertrag endet mit Ablauf der vereinbarten Zeit. Wenn betriebliche Gründe es erfordern, kann der Auftraggeber den Beratungsvertrag schon vorher schriftlich kündigen. Die Fristen betragen bei einer Vertragslaufzeit von unter 12 Monaten 45 Kalendertage, bei einer Vertragslaufzeit von über 12 Monaten 90 Kalendertage zum Monatsende.
2. In diesem Falle regelt sich die Vergütung des Auftragnehmers wie folgt: Für die bis zum Vertragsende geleisteten Dienste des Auftragnehmers ist die volle Vergütung zu zahlen. Für die infolge der vorzeitigen Beendigung nicht mehr zu leistenden Dienste entfällt die Vergütung insoweit, als der Auftragnehmer dadurch Aufwendungen erspart und / oder durch anderweitige Verwendung der damit freigewordenen Kräfte Einkünfte erzielt hat oder böswillig zu erzielen unterlassen hat.
3. Das Recht zur fristlosen Kündigung bleibt unberührt.
4. Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Auftragnehmer angebotenen Leistung in Verzug oder unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der Auftragnehmer während dieser Zeit von seinen Leistungspflichten befreit. Der Auftragnehmer ist darüber hinaus nach Mahnung unter angemessener Nachfristsetzung zur fristlosen Kündigung des Beratungsvertrages berechtigt.
5. Unberührt bleibt der Anspruch des Auftragnehmers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Auftragnehmer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht. Etwa vereinbarte Fristen zur Erbringung der Beratungsleistungen des Auftragnehmers gelten als um den Zeitraum zzgl. einer angemessenen Wiederanlauffrist verlängert, den der Auftraggeber bis zur vertragsgerechten Erfüllung seiner Mitwirkungspflichten benötigt.

1. Rechte aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftragnehmer dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Auftragnehmers abgetreten werden. Für den Beratungsvertrag, seine Ausführung und alle sich ergebenden Ansprüche gilt deutsches Recht.
2. Der Gerichtsstand für beide Parteien für alle sich aus dem Beratungsvertrag unmittelbar und mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist der Sitz des Auftragnehmers.

1. Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis.Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
2. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

1. Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem “Like-Button” (“Gefällt mir”) auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP- Adresse unsere Seite besucht haben.
2. Wenn Sie den Facebook “Like-Button” anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von facebook. Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

1. Diese Website benutzt Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen der Google Inc. (“Google”). Google AdSense verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht. Google AdSense verwendet auch so genannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch diese Web Beacons können Informationen wie der Besucherverkehr auf diesen Seiten ausgewertet werden. Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) und Auslieferung von Werbeformaten werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
2. Diese Informationen können von Google an Vertragspartner von Google weiter gegeben werden. Google wird Ihre IP-Adresse jedoch nicht mit anderen von Ihnen gespeicherten Daten zusammenführen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

1. Erfassung und Weitergabe von Informationen: Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. Über die Google +1-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden. Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie und andere zu verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten muss.
2. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von Ihnen verfügen. Verwendung der erfassten Informationen: Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten Informationen gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene Websites.

1. Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion “Re-Tweet” werden die von Ihnen besuchten Webseiten mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen.
2. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter http://twitter.com/privacy. Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in Ihren persönlichen Konto-Einstellungen ändern.

Eigene Erklärung: Vielen Dank für Ihr Interesse an dem Angebot der Content-Schmie.de. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten liegt uns sehr am Herzen. An dieser Stelle möchten wir Sie daher über den Datenschutz in unserem Unternehmen informieren. Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (BDSG) des Telemediengesetzes (TMG) und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Bei Ihren persönlichen Daten können Sie uns vertrauen! Sie werden durch digitale Sicherheitssysteme verschlüsselt und an uns übertragen. Unsere Webseiten sind durch technische Maßnahmen gegen Beschädigungen, Zerstörung oder unberechtigten Zugriff geschützt. Der Versuch einer Manipulation wird im Falle eines Nachweises straf- und zivilrechtlich verfolgt.

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3 Abs. 1 BDSG Einzelangaben über persönlich oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen z. B. Angaben wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten wie Ihre IP-Adresse.

1. Wenn Sie auf den Internet-Auftritt der Content-Schmie.de aufrufen oder Daten von diesen Seiten herunterladen, werden hierüber Informationen von uns in einer Protokolldatei gespeichert und verarbeitet. Dieser Vorgang erfolgt anonymisiert. Rückschlüsse auf Ihre Person sind nicht möglich. Gespeichert werden: Ihre IP-Adresse, das Datum und die Uhrzeit des Seitenaufrufs, die aufgerufene Seite bzw. der Name der abgerufenen Datei, die übertragene Datenmenge und die Meldung, ob der Zugriff oder Abruf erfolgreich war.
2. Diese Daten werden bis auf Bestell- und Kaufvorgänge nicht zu kommerziellen Zwecken genutzt. Die Auswertung dient allein der statistischen Aufbereitung und Verbesserung unseres Internet-Angebots. Hierzu werden wir Nutzerprofile mittels eines Pseudonyms erstellen. Eine Verbindung zwischen der hinter dem Pseudonym stehenden Person mit den erhobenen Nutzungsdaten wird nicht hergestellt. Nach dieser Verwendung erfolgt die Löschung Ihrer Daten. Eine dauerhafte Speicherung ist ausgeschlossen. Sie können dieser Datenerhebung, -speicherung und –verarbeitung jederzeit widersprechen.
3. Ihre Daten werden ausschließlich von uns verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. (Ggf.: Die Verarbeitung zur Analyse des Nutzerverhaltens erfolgt in Ort, Staat, einem Staat außerhalb des Anwendungsbereiches der Richtlinie 95/46/EG durch die … (Bsp. Firma Google Analytics). Der Nutzung und Verarbeitung können Sie durch Benutzung des Deaktivierungs-Add-On (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) widersprechen.
4. Zur Datenerhebung und Speicherung setzen wir auch sogenannte Cookies ein. Cookies sind kleine Datenpakete, die Ihr Browser auf unsere Veranlassung in Ihrem Endgerät speichert. Dort richten sie keinen Schaden an. Sie enthalten keine Viren und erlauben uns nicht, Sie auszuspähen. Verwendung finden dabei zwei Arten von Cookies. Temporäre Cookies werden mit dem Schließen Ihres Browsers automatisch gelöscht (Session-Cookies). Dauerhafte Cookies haben demgegenüber eine maximale Lebensdauer von bis zu 8 Wochen.
5. Diese Art von Cookies ermöglicht es, dass sie beim Wiederaufruf nach Verlassen der Website wiedererkannt werden. Mithilfe der Cookies ist es uns möglich, Ihr Nutzungsverhalten zu oben genannten Zwecken und in entsprechendem Umfang nachzuvollziehen. Sie sollen Ihnen außerdem ein optimiertes Surfen auf unserer Website ermöglichen. Auch diese Daten erheben wir nur in anonymisierte bzw. pseudonomisierter Form. Sie können Ihren Internetbrowser so einstellen, dass unsere Cookies nicht auf Ihrem Endgerät ablegt werden können oder bereits abgelegte Cookies gelöscht werden.

1. Im Allgemeinen ist es für die Nutzung unserer Internetseite nicht erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten angeben. Damit wir unsere Dienstleistungen aber tatsächlich erbringen können, benötigen wir ggf. Ihre personenbezogenen Daten.
2. Dies gilt sowohl bei der Zusendung von Informationsmaterial oder bestellter Ware sowie auch für die Beantwortung individueller Anfragen. Wenn Sie uns mit der Erbringung einer Dienstleistung oder der Zusendung von Ware beauftragen, erheben und speichern wir Ihre persönlichen Daten grundsätzlich nur, soweit es für die Erbringung der Dienstleistung oder die Durchführung des Vertrages notwendig ist. Dazu kann es erforderlich sein, Ihre persönlichen Daten an Unternehmen weiterzugeben, die wir zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsabwicklung einsetzen. Dies sind z. B. Transportunternehmen oder andere Service-Dienste.
3. Falls wir eine der nachfolgend beschriebenen oder sonstigen Handlungen vornehmen oder Leistungen erbringen, möchten wir Ihre personenbezogenen Daten erheben und speichern und werden Sie an der entsprechenden Stelle unserer Internetseite um Ihre ausdrückliche Einwilligung ersuchen: Zusendung des Newsletters Gewinnspielteilnahme Bonitäts- oder Altersprüfung zur Ermöglichung unser Leistungen oder Zahlungsmethoden Personalisierung unserer Webseite weitere Dienste und Angebote, für deren Datenerhebung Ihre ausdrückliche Einwilligung erforderlich ist.
4. Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich einer darüber hinausgehende Datenverwendung zugestimmt haben. Wenn Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse für unseren Newsletter angemeldet haben, nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse auch über die Vertragsdurchführung hinaus für eigene Werbezwecke, bis Sie sich vom Newsletter-Bezug abmelden. Daten-Erhebung durch Nutzung von Google-Analytics Unsere Webseite benutzt Google- Analytics, einen Webanalysedienst, der Google inc. Google-Analytics verwendet sogenannte „Cookies“. Dabei handelt es sich um Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse ihrer Benutzung der Website ermöglicht. Erfasst werden beispielsweise Informationen zum Betriebssystem, zum Browser, Ihrer IP-Adresse, die von Ihnen zuvor aufgerufene Webseite (Referrer-URL) und Datum und Uhrzeit Ihres Besuchs auf unserer Webseite.
5. Die durch diese Textdatei erzeugten Informationen über die Benutzung unserer Webseite werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Information benutzen, um Ihre Nutzung unserer Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivität für die Webseitenbetreiber zusammen zu stellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundenen Dienstleistungen zu erbringen. Sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten, wird Google diese Information auch an diese Dritten weitergeben. Diese Nutzung erfolgt anonymisiert oder pseudonymisiert. Nähere Informationen darüber finden Sie direkt bei Google in den Privacy Policies.

1. Nutzer können die Verwendung des DART-Cookies deaktivieren, indem sie die Datenschutzbestimmungen des Werbenetzwerks und Content-Werbenetzwerks von Google aufrufen. Dabei werden keinerlei unmittelbare persönliche Daten des Nutzers gespeichert, sondern nur die Internetprotokoll–Adresse. Diese Informationen dienen dazu, Sie bei Ihrem nächsten Besuch auf unseren Websites automatisch wieder zu erkennen und Ihnen die Navigation zu erleichtern. Cookies erlauben es uns beispielsweise, eine Website Ihren Interessen anzupassen oder Ihr Kennwort zu speichern, damit Sie es nicht jedes Mal neu eingeben müssen.
2. Selbstverständlich können Sie unsere Websites auch ohne Cookies betrachten. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihren Computer wiedererkennen, können Sie das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen ‚keine Cookies akzeptieren‘ wählen. Wie das im einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dieses aber zu Funktionseinschränkungen unserer Angebote führen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Internetsbenutzungsprogramms (Browser) verhindern. Dazu müssen Sie in Ihrem Internet-Browser die Speicherung von Cookies ausschalten. Nähere Informationen hierzu übernehmen Sie bitte den Benutzungshinweisen Ihres Internet-Browsers.

1. Zur Optimierung unserer Webseite sammeln und speichern wir Daten wie z. B. Datum und Uhrzeit des Seitenaufrufs, die Seite, von der Sie unsere Seite aufgerufen haben, und ähnliches. Dies erfolgt anonymisiert, ohne den Benutzer der Seite persönlich zu identifizieren. Ggf. werden Nutzerprofile mittels eines Pseudonyms erstellt. Auch hierbei erfolgt keine Verbindung zwischen der hinter dem Pseudonym stehenden natürlichen Personen mit den erhobenen Nutzungsdaten zur Erhebung und Speicherung der Nutzungsdaten setzen wir auch Cookies ein.
2. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und zur Speicherung von statistischen Information wie Betriebssystem, Ihrem Internetbenutzungsprogramm (Browser), IP-Adresse, der zuvor aufgerufene Webseite (Referrer-URL) und der Uhrzeit dienen. Diese Daten erheben wir ausschließlich, zu statistischen Zwecken, um unseren Internetauftritt weiter zu optimieren und unsere Internetangebote noch attraktiver gestalten zu können. Die Erhebung und Speicherung erfolgt ausschließlich in anonymisierter oder pseudonymisierter Form und lässt keinen Rückschluss auf Sie als natürlich Person zu.

1. Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und erheben, verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die Sie sie uns mitgeteilt haben. Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht, sofern dies nicht zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsdurchführung notwendig ist. Auch die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institution und Behörden erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine gerichtliche Entscheidung zur Auskunft verpflichtet werden.
2. Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden.

1. Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen gegen eine Selbstkosten-Pauschale Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen. Auch können Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen. Wenden Sie sich hierzu bitte an die im Impressum angegebene Kontaktadresse.Wir stehen Ihnen jederzeit gern für weitergehende Fragen zu unserem Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung.
2. Beachten sie dringend, dass sich Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum Datenschutz, z. B. bei Google, laufend ändern können. Es ist daher ratsam und erforderlich, sich über Veränderungen der gesetzlichen Bestimmungen und der Praxis von Unternehmen, z. B. Google, laufend zu informieren.

1. Um unseren online-shop zu besuchen, müssen Sie keine Daten angeben. Wir speichern lediglich anonymisierte Zugriffsdaten ohne Personenbezug, wie z.B. Namen Ihres Internetserviceproviders, die Seite, von der aus Sie uns besuchen oder den Namen der angeforderten Datei. Zur Datenerhebung können dabei cookies eingesetzt werden, die allerdings ebenfalls die Daten ausschließlich in anonymer oder pseudonymer Form erheben und speichern und keinen Rückschluss auf Ihre Person erlauben.
2. Personenbezogene Daten erheben wir nur, wenn Sie uns diese im Zuge des Bestellvorgangs, bei Eröffnung eines Kundenkontos oder bei der Registrierung für unseren newsletter freiwillig mitteilen. Wir verwenden die erhobenen Daten ausschließlich zur Abwicklung des Vertrages. Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich einer darüber hinausgehenden Datenverwendung zugestimmt haben. Wenn Sie sich mit Ihrer Emailadresse für unseren monatlichen Newsletter anmelden, nutzen wir Ihre Emailadresse für eigene Werbezwecke, bis Sie sich vom newsletter-Bezug abmelden.

Zur Durchführung von Kaufverträgen (Anbahnung, Abschluss, Abwicklung, Gewährleistungen und Rückabwicklung), für unsere Servicedienste, die technische Administration, eigene Marketingzwecke und der Sicherstellung der zwischen Ihnen und uns bestehenden Korrespondenz erheben wir für den Bestellvorgang wie auch zur Eröffnung eines Kundenkontos personenbezogene Daten, die im Einzelnen umfassen: Name, Kontaktdaten, Zahlungsdaten, eMail, Telefonnummer. Eine Weitergabe ihrer Daten kann grundsätzlich an mehrere Unternehmen erfolgen, soweit dies zur Abwicklung unserer Vertragsbeziehung erforderlich ist, insbesondere in folgenden Fällen:

1. Eine Weitergabe erfolgt stets zum Zwecke der Lieferung an das von uns hierfür beauftragte Versandunternehmen. Die Weitergabe umfasst nur solche Daten, die für eine Zusendung der Ware erforderlich sind.
2. Werden für den Zahlungsvorgang Zahlungsdienste in Anspruch genommen (bspw. Paypal, Visa, Mastercard etc.), werden Ihre Daten an die genutzten Zahlungsintermediäre weitergegeben. Selbiges gilt mit Blick auf die mit der Zahlung beauftragten Kreditinstitute.
3. Bei Zahlungsstörungen kann eine Forderung an ein Inkassounternehmen abgetreten werden. Außerdem können Informationen an Auskunfteien übersandt werden. Die Weitergabe der hierzu erforderlichen personenbezogenen Daten richtet sich nach den Ausführungen zur BONITÄTSPRÜFUNG. (vgl. hierzu MUSTER)
4. Die weitergegebenen Daten dürfen von den Dienstleistern ausschließlich zum Zweck ihrer Weitergabe verwendet werden. Personenbezogene Daten, die Sie uns zur Abwicklung von Bestellvorgängen mitteilen, können aus handels- und steuerrechtlichen Gründen bis zu 10 Jahren gespeichert werden.
5. Darüber hinaus werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, sofern wir dazu nicht gesetzlich verpflichtet sind oder Sie uns zuvor eine entsprechende Einwilligung erteilt haben. Ohne die Einwilligung des Kunden wird der Anbieter Daten des Kunden nicht für Zwecke der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung nutzen. Ihre personenbezogenen Daten werden durch aktuelle Verschlüsselungen der eingebundenen Zahlungsanbieter verschlüsselt und an uns übertragen. Unsere Webseiten sind durch technische Maßnahmen gegen Beschädigung, Zerstörung, unberechtigten Zugriff geschützt.